工程承包合同范本


    随着法律知识的普及,合同起到的作用越来越大,合同协调着人与人,人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的工程承包合同范本(精选5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
    
    工程承包合同1
    甲方:_______项目部
    乙方:____________
    根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同共同遵照执行。
    一、工程概况
    1、工程名称:_________________
    2、工程地点:________________
    3、工程量:以实际施工量为准。
    二、工程内容及工期
    1、工程内容:土石方岩爆破。
    2、工期:根据甲方需要,乙方应保证不影响甲方的实际工期。
    自公安部门批准爆破手续后开始爆破作业,如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。
    三、工程造价及付款方法
    1、工程造价:工程爆破单价6.5元/m3。(该单价为综合单价,不作任何调整,不承担任何税费)。
    2、实际核算方式:按双方一起共同测量的方数计算×单价。
    3、工程合同一经签订,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。
    4、付款方式:本合同签字生效后,乙方进场爆破作业开始,第一次爆破完成后,支付爆破方应付额的一半,以此类推,以后按每月底结算,在次月5日支付应付额的70%,余款30%在工程完工后一月内付清。
    四、工程量核算与确认
    1、爆破施工前,甲乙双方按照实际需爆破的位置进行测量收方,并经双方确认后签字;
    2、施工如遇甲方临时增加的新的爆破工程量,双方测量共同认可后方可爆破,单价不变;
    3、实际发生的总爆破工程量由上术两款方量相加后得出。
    五、质量、安全及验收
    (一)工程质量
    1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全的前提下快速安全爆破相关的工作。
    2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并随时进行监督检查。
    3、乙方按照甲方要求及设计图纸进行爆破工作并达到设计标高。
    4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求,石块体积不大于0.6立方米。
    (二)安全管理及责任
    1、乙方在进入施工现场以前,应办理好爆破的一切相关手续,并报甲方审查备案。乙方要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,杜绝发生重大伤亡事故。
    2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。
    3、乙方采取先进的爆破方法,合理的施工工艺及有利的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。
    4、现场代表:
    甲方:___ 乙方:___
    (三)爆破机械及现场爆破器材的管理
    1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙方在开工作业前,必须对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识,指定专人操作。
    2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图纸施工,听从现场施工员的指导。测量、放线由甲方负责,施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火。
    六、双方责任
    (一)甲方责任:
    1、按合同规定及时支付各种款项。
    2、乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责。
    3、以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高。
    4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作。
    (二)乙方责任
    1、严格按照国家相关法律、规定的有关安全操作规程施工。
    2、结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案。
    3、乙方工作人员必须持有效爆破证件方能上岗作业。
    4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求。
    5、做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
    6、采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,如飞石直接造成周围建筑及在建设施工的安全和人身安全,如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,一切与甲方无关。
    7、乙方施工人员食宿自理。
    8、乙方不得将本工程转包给第三方。
    七、附件:
    1、本协议经双方签字后生效。
    2、本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
    3、因执行本协议发生争执,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院判决。
    甲方(盖章) 乙方(盖章)
    法定代表人: 法定代表人:
    授权代表(签字): 授权代表(签字):
    年 月 日 年 月 日
    工程承包合同2
    发包方 (以下简称甲方) 立合同单位:
    承包方 (以下简称乙方)
    为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。
    第一条 工程概况
    一、工程名称:
    二、工程地点:
    三、工程范围和内容:
    四、工程总造价:
    五、质量等级:
    六、工程工期:
    第二条 承包方式
    本工程采取下列第 项方式承包。
    1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;
    2、包工不包料;
    3、包工包料。
    如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。
    第三条 价款支付与结算
    一、工程款支付方式:
    二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。
    三、工程结算依据
    第四条 工程变更
    本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。
    第五条 工程验收
    一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。
    二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。
    第六条 保修条件及期限
    保修期 个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)
    第七条 双方责任
    甲方:
    一、工程开工前,应交给乙方施工图纸 份,地质勘察报告 份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
    二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。
    三、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。 乙方:
    一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作;
    二、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;
    三、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。
    第八条 违约责任
    乙方的责任:
    一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
    二、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之 付违约金。
    甲方的责任:
    一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失;
    二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失;
    三、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;
    四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金;
    五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。
    第九条 安全、文明施工
    乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
    乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。
    第十条 附则
    一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分;
    二、甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。
    三、本合同未尽事宜,双方另行解决。
    四、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。
    甲方(签章) 乙方(签章)
    开户银行: 开户银行:
    帐号: 帐号:
    电话: 电话:
    年 月 日
    工程承包合同3
    发包人(以下简称甲方):
    法定代表人:
    身份证号码:
    承包人(以下简称乙方):
    法定代表人:
    身份证号码:
    依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把______________工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
    一、施工工程的概况
    1、施工工程名称:
    2、施工工程承包范围:
    3、施工工程地点:
    4、工程立项批准文号:
    二、施工工程期限
    1、合同工期总日历天数_______天;
    开工日期:______年______月______日;
    竣工日期:______年______月______日。
    2、工程工作遇到如下情形,经过甲方批准备案可以将工程期限顺延:
    (1)在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上;
    (2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
    (3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
    3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
    三、施工工程价款结算及付款方式
    1、由乙方完成工程量的____%,甲方付总造价的____%给乙方;
    2、乙方完成工程量的____%,甲方再付总造价的____%给乙方;
    3、当工程竣工验收后____天内甲方支付竣工结算总价的____%;
    4、剩余____%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。
    四、建筑材料、设备的供应和采购
    1、工程材料、设备由乙方采购。
    2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。
    五、施工工程质量标准与验收
    1、质量标准:_________________
    2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
    六、安全施工
    按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
    1、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
    2、乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。
    3、乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
    七、质量保修
    1、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。
    2、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。
    乙方保修联系电话:_____________;乙方保修联系人:_____________。
    八、违约责任
    1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
    在具备工程款(进度款)拨付条件下,如因发包人责任未能按合同约定拨付(以材料出票日期为准)工程款(进度款),每延期一天,发包人按延期付款额的万分之一承担违约责任。
    2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
    施工过程中工程实际进度拖后计划进度超过30日,发包人有权解除施工合同。发包人解除合同的,承包人机械设备和人员应及时撤出施工场地,机械设备和人员撤出施工场地的费用及不能退换的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由责任方承担。
    承包人延期开工,每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任;承包人延期竣工,每延期一天按合同价款万分之一承担违约责任。
    九、争议解决
    因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
    十、签订地点
    本合同在__________________________________签订。
    十一、补充协议
    合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
    本合同自___________________________生效。
    十三、合同份数
    本合同一式___份,均具有同等法律效力,发包人执___份,承包人执___份。
    发包人: (公章)
    法定代表人或其委托代理人: (签字)
    组织机构代码:
    地址:
    邮政编码:
    电话:
    传真:
    电子信箱:
    开户银行:
    账号:
    承包人: (公章)
    法定代表人或其委托代理人:(签字)
    组织机构代码:
    地址:
    邮政编码:
    电话:
    传真:
    电子信箱:
    开户银行:
    账号:
    工程承包合同4
    发包方(以下简称甲方):
    地址:
    代表人:
    承包方(以下简称乙方):
    地址:
    代表人:
    依照《中华人民共和国民法典》和其他有关规定,就甲乙双方__________工程的承包事宜经双方协商一致,达成如下协议,并严肃遵照履行。
    一、工程项目
    1、工程名称:
    2、工程地点:
    3、工程范围:
    4、工程内容:
    5、工程造价:
    6、工程期限:
    (1)全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。
    (2)在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
    由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。
    7、质量标准:
    二、双方职责
    1、甲方职责
    (1)负责施工前的准备工作,保证工程交接时符合施工条件。
    (2)及时交付图纸,设计变更时要及时与乙方协商。
    (3)对工程进行安全监督、检查。
    (4)工程竣工时,及时组织人员进行验收。
    (5)按时支付工程款,不得无故拖延。
    2、乙方职责
    (1)熟悉图纸与合同的所以内容。
    (2)积极配合甲方在设计变更时的工作。
    (3)安全生产,文明施工,酒后不得作业,不得穿拖鞋进场。
    (4)工程完工时及时通知甲方验收。
    三、物资供应
    1、全部工程所需的物资按下列第()项供应方式办理:
    (1)特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
    (2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
    (3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
    2、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。
    3、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。
    四、工程款结算方式
    以下三种方式,可择一选择()
    1、按月定期结算。按月定期结算是指每月由施工企业提出已完成工程月报表,连同工程价款结算账单,经建设单位签证,交建设银行办理工程价款结算的方法。
    2、分段结算。分段结算是指以单项(或单位)工程为对象,按施工进度将其划分为不同施工阶段,按阶段进行工程价款结算。
    分阶段结算的一般方法是根据工程的性质和特点,将其施工过程划分为若干施工进度阶段,以审定的施工图预算为基础,测算每个阶段的预支款数额。在施工开始时,办理第一阶段的预支款,在该阶段完成后,计算其工程价款,经建设单位签证,交建设银行审查并办理阶段结算,同时办理下一阶段的预支款。
    3、竣工后一次结算。竣工后一次结算是指建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在一年以内,或者工程承包合同价值在l00万元以下的,可以实行工程价款每月预支或分阶段预支,竣工后一次结算工程价款的方式。
    五、施工与设计变更
    1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
    2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担。
    3、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在______天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
    4、在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。
    5、在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
    6、在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
    六、竣工验收、结算与保修
    1、乙方在单项工程竣工前_____日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
    2、竣工工程验收合格,从验收之日起_____天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。
    3、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。
    4、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
    5、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
    6、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修_____年,采暖工程保修第_____个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理
    7、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
    七、违约责任和争议解决
    1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价_____%的逾期违约金。
    2、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
    3、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请调解;解决不了的,可选择下述第()项处理:
    (1)向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁;
    (2)直接向合同履行地人民法院起诉。
    八、附则
    1、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。
    2、本合同自双方签字盖章后生效,自合同全部履行完毕后失效,
    3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
    甲方:
    代表人:
    联系方式:
    合同履行地:
    签订时间:_______年_______月_______日
    乙方:
    负责人:
    联系方式:
    合同履行地:
    签订时间:_______年_______月_______日
    工程承包合同5
    发包人:(以下简称甲方)
    承包人:(以下简称乙方)
    依据国家有关法律,法规,经甲乙双方友好协商,现就淅化市新生镇服装工业园标准厂房二期工程建设达成以下协议:
    一、工程概况
    1、工程名称:
    2、建设内容:两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。
    3、工程造价:两层综合楼按照1100元/平方米结算,园区内原钢结构厂房剩余工程按照490万元造价结算,配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元(最终以实际工程量结算)。
    4、其他说明:给排水工程,甲方负责购买管线,乙方按照甲方要求免费给予施工安装。
    5、工程地点:淅化市新生镇服装工业园。
    6、工期:110日历天。开工日期:以开工通知书为准。
    7、质量标准:合格。
    8、协议签订地点:甲方办公室。
    二、承包内容
    1、承包范围:按甲方提供的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。
    2、承包方式:包工包料。
    三、甲方责任与义务
    1、甲方组建与工程相适应的项目管理班子,指挥、督促乙方加强工程管理,建立健全各项规章制度,按时报送生产、经营各项报表资料。
    2、甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管。主要有:工程质量、工程进度、安全防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等,甲方有权随时检查具体施工过程,对存在的问题提出限期整改意见,督促落实与验收。在乙方不按照合同及图纸约定的条件规范履行的情况下,甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用。
    3、甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审,向乙方提供四套施工图纸用于施工,并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。
    4、甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的趋势,乙方无法提供相应保障措施的,甲方有权与乙方终止本协议,由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。
    5、甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理。
    6、甲方负责协调施工场周围的治安维护等工作。
    7、因甲方或监理方不能及时给出变更指令,确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的,乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请,甲方应于收到书面申请后28日内给出明确答复,否则视同同意乙方提出的索赔申请。
    8、甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款,否则由此给乙方造成的.损失由甲方负责。
    四、乙方责任与义务
    1、乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器,及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍,按批准后的施工方案做好各项准备工作,并及时明确各类人员职责,做到持证上岗。
    2、乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规程及有关技术要求组织施工,并按标准和规范自检工程质量,确保工程符合甲方质量标准且按期竣工。自觉接受甲方的质量检查、监督及管理,如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸承担保密义务,未经许可不得供无关人员参阅。未经设计部门或甲方书面同意,乙方不得擅自更改图纸,否则发生的费用及由此导致的一切损失均由乙方承担,且延误工期不得顺延。
    3、乙方应按时向甲方提交施工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布臵图,隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理规范执行,工程资料必须真实、齐全、有效。竣工后乙方应向甲方及监理单位提供完整资料(含竣工图)3份。
    4、乙方应建立规范的财务核算制度,建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准,不得以甲方的名义与他方签订协议。
    5、乙方应按时足额发放工人工资,及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式(民工手签或指印签)发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款,甲方有权自乙方工程款中扣支。乙方有义务确保不因拖欠工人工资、材料款导致其利益关系人到建设单位或政府部门上访、闹事的情况。如出现因拖欠工人工资及其他情况的上访闹事现象,每发现一起罚款壹万元。
    6、乙方应严格执行ISO9001质量体系标准、ISO4001A环境体系标准及ISO1800安全管理体系标准,认真学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件,并向甲方提供完整资料。
    7、乙方应严格遵守施工方案、安全操作规程及地方相关要求与规定,妥善做好安全防护工作,自觉接受甲方及政府安全监督主管部门的监管与检查。乙方应配备专业安全人员负责施工安全,杜绝发生重大伤亡事故。乙方未按安全操作规程造成的质量问题,乙方应承担相应责任,返工、维修费用由乙方承担且工期不予顺延。
    8、乙方应服从甲方工程项目经理部的指挥与施工安排,如因擅自行动造成重大后果的,甲方有权处罚,由此引起的所有损失与费用由乙方承担。因工程项目重大,乙方应严格按作业进度施工,如乙方在施工过程中无故拖延工期或停工、经过甲方通知后无改进措施、停工超过三天的,或未能履行合同规定义务及其承诺,甲方有权终止本合同,乙方必须无条件退出本工程,乙方应承担所有债务,前期所有投入归甲方所有。
    9、乙方未经甲方同意自行毁约,乙方应承担由此造成的所有损失。
    10、乙方应向甲方提供符合国家法律法规的正规发票,否则甲方(税金承担方)有权拒绝付款。
    11、乙方在承包期间订立的任何债权、债务均与甲方无关。
    12、乙方须对进入现场施工的相关材料、设备办理相关保险,保险费用由乙方承担。乙方进场的所有材料均由乙方自行保管,如出现遗失或损坏与甲方无关。
    13、乙方派驻工地现场代表为李子俊同志,该同志代表乙方行使本协议权利、义务与责任。未经甲方许可,乙方不得擅自更改其现场代表及主要管理人员,否则按违约处理。乙方如需更换工地现场代表,应至少提前7天以书面形式通知甲方,征得同意后方可派驻新代表行使前任职权。
    五、工期约定
    1、协议工期:110日历天。
    2、由于甲方原因致使工期延误或遇有不可抗力原因,经甲方同意后工期可相应顺延。由于乙方原因造成的工期延误,工期不得顺延。
    六、质量与安全
    1、质量检查与验收:
    (1)乙方应严格按照工程承包范围有关的质量验收规范、施工工艺及施工方案组织施工与验收工程质量。
    (2)乙方应遵守每道施工工序的检查与验收质量规范。隐蔽工程在下道工序施工前应先由乙方自检合格后再书面通知甲方、监理单位,待验收并办理验收手续后方可进行下一步施工。验收不合格的,不得进行下一步施工。
    2、安全施工:
    (1)乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照淅化建筑施工现场管理标准和安全施工方案组织施工。乙方应承担因自身安全措施不力造成的人身伤亡事故责任与损失。
    (2)乙方在施工中应对施工人员加强安全教育,自行配备符合要求的安全防护用品及设施。严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定,确保安全施工。工程施工过程中出现的一切安全事故均由乙方负责并承担由此造成的所有损失。乙方在施工过程中应合理调度各分项工程,不得出现打架斗殴事件,发现每一起罚款伍仟元。如发生重大伤亡事故,乙方应在1小时内通知甲方,发现隐瞒不报的,则按地方法规及甲方内部有关规定给予经济处罚,并承担由此造成的一切刑事与民事后果。
    (3)甲方对乙方在施工中存在的不安全因素,有权提出整改或要求施工方停工整顿。施工方拒不整改的,发现一起罚款叁万元(自应付工程款中扣除)。
    (4)施工现场必须做到安全文明施工,材料堆放整齐,现场整洁。
    七、工程款支付方式
    合同签订后,甲方4月份支付乙方工程款100万元,5月份支付乙方工程款100万元,6月份支付乙方工程款100万元,7月份支付乙工程款60万元,余款于________年内分4次付清。
    八、争议处理
    甲、乙双方在协议执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起诉讼。
    九、其他情况
    1、本合同自双方签字盖章后生效,至本工程帐务结清,保修期满后截止。
    2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。如有其他未尽事宜,双方可另行协商。
    甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
    法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
    _________年____月____日_________年____月____日